ГОСТ Р 66.1.02-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания
Evaluation of experience and business reputation of enterprises. The national system of standards. Evaluation of experience and business reputation of subcontractors
ОКС 03.120
Дата введения 2023-09-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Центр исследований" (ООО "Центр исследований"), Ассоциацией саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации" (НОПРИЗ), Автономной некоммерческой организацией "Национальное агентство мониторинга и статистики" (АНО "НАМИС")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 066 "Оценка опыта и деловой репутации предприятий"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2023 г. N 702-ст
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 66.1.02-2015
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, по договору подряда на выполнение инженерных изысканий.
Стандарт позволяет обеспечить единый и объективный подход при ранжировании, рейтинговании и выборе лица, осуществляющего инженерные изыскания, для различных целей, в том числе при проведении различных видов закупок, включая конкурсы, а также оценки его репутационного потенциала и финансовой успешности.
Стандарт входит в национальную систему стандартов "Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности", в соответствии с ОКВЭД2 ОК029, относящихся к классу 71 "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа".
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 66.0.01 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы
ОК 029 (КДЕС) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 66.0.01. [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 договор подряда на выполнение инженерных изысканий: Договор о выполнении инженерных изысканий, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий.
Примечание - См. [2].
3.1.2 эксперт в области инженерных изысканий: Специалист, соответствующий требованиям профессионального стандарта 1516.
Примечание - См. [3].
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГАП - главный архитектор проекта;
ГИП - главный инженер проекта;
КФ ВВ СРО - компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации;
КФ ОДО СРО - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации;
НРС - национальный ресурс специалистов.
4 Специальные требования
4.1 Оценку опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводят в соответствии с руководящими принципами и порядком выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации, представленными в ГОСТ Р 66.0.01.
Примечание - Личное дело заявителя оформляется в соответствии с приложением А. В отчет, содержащий информацию, отображающую результат оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, включают справки по формам, указанным в А.7.
4.2 Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводится в составе экспертной группы, состоящей из экспертов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, финансового аудитора, соответствующих требованиям ГОСТ Р 66.0.01, и эксперта в области инженерных изысканий.
4.3 Экспертная оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, предусматривает документальное удостоверение соответствия заявителя требованиям настоящего стандарта и расчет индекса деловой репутации с использованием факторной модели, указанной в разделе 5.
4.4 Оценку опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводят:
а) при наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1 ст.47 [1]);
б) при отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков;
в) при отсутствии информации о банкротстве, ликвидации.
5 Модель оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания
5.1 В факторной модели оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, выражается индексом R, который определяют по формуле
Примечание - Под рынком в настоящем стандарте подразумевают систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, возникающих между государством, заказчиком и подрядчиком в процессе выполнения работ;
5.2 Фактор "Финансовые ресурсы" определяют по формуле
5.3 Фактор "Материально-технические ресурсы" определяют по формуле
5.4 Фактор "Трудовые ресурсы" определяют по формуле
5.5 Фактор "Опыт работ" определяют по формуле
5.6 Фактор "Репутация" определяют по формуле
5.7 Фактор "Управление процессами" определяют по формуле
5.8 Методология оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, и описание субфакторов представлены в приложении Б.
Приложение А
(обязательное)
Порядок формирования личного дела заявителя
А.1 Копии документов, полученные в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, должны быть сформированы в личном деле в блоках по своему назначению, содержанию и цели представления.
Перечень документов, необходимых для проведения работ по оценке опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, приведен в А.1.1-А.1.8.
А.1.1 Блок 1
Документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
- копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), выданная не ранее 30 календарных дней до даты начала выездной экспертизы;
- копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель;
- копия приказа о назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя);
- копия учредительного договора (при наличии)/решения о создании субъекта предпринимательской деятельности/протокола общего собрания о создании юридического лица;
- копия Устава в действующей редакции;
- копии свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих документов, подтверждающих право организации на осуществление инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции отдельных видов объектов капитального строительства (при наличии);
- копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости).
Каждый лист копий документов, представленных в составе блока 1, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
А.1.2 Блок 2
Документы, подтверждающие наличие, уровень образования и квалификации трудовых ресурсов заявителя:
- копия актуального штатного расписания;
- копия приказа об утверждении/введении в действие штатного расписания;
- копия утвержденной организационной структуры (при наличии);
- копии приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу;
- копии трудовых договоров;
- копии трудовых книжек (все листы);
- копии дипломов о присуждении ученых степеней (кандидата наук, доктора наук);
- копии дипломов о профильном образовании (среднем профессиональном, бакалавра, специалиста, магистра);
- копии удостоверений о присвоении почетных званий Российской Федерации;
- копии документов, отражающих уровень квалификации работников заявителя (аттестаты о присвоении ученых званий доцента или профессора; удостоверения, свидетельства о повышении квалификации; дипломы о дополнительном образовании; дипломы о профессиональной переподготовке; документы, подтверждающие независимую оценку квалификации, документы о присвоении ведомственных наград; почетные грамоты и т.п.);
- оригинал справки по форме N 1 "Сведения об образовании, квалификации и опыте сотрудников, привлекаемых заявителем с целью выполнения работ по инженерным изысканиям".
Сведения, оригиналы и копии документов предоставляются только на работников (руководителей, специалистов, рабочих) заявителя, непосредственно участвующих в выполнении работ по инженерным изысканиям.
Оригиналы документов, представленные в составе блока 2, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 2, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
Последний лист каждой копии трудовой книжки должен быть заверен следующим образом:
- ниже последней записи в трудовой книжке сотрудника руководителем организации, руководителем отдела кадров или иным уполномоченным лицом заявителя должна быть сделана надпись: "Работает по настоящее время";
- под надписью должны быть проставлены: должность лица, сделавшего надпись, личная подпись с расшифровкой (инициалы, фамилия), дата заверения, печать заявителя (при наличии).
А.1.3 Блок 3
Документы, подтверждающие наличие опыта работы заявителя по инженерным изысканиям:
- оригиналы справок по форме N 2 "Сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям", форме N 3 "Сведения о программном обеспечении в области инженерных изысканий", форме N 4 "Сведения о государственных и негосударственных экспертизах результатов инженерных изысканий";
- копии документов, подтверждающих сведения, указанные в справках по форме N 2 (копии договоров; дополнительных соглашений; документов, подтверждающих факт выполнения работ/части работ);
- копии договоров на приобретение лицензий программного обеспечения для выполнения работ по инженерным изысканиям;
- копии государственных и негосударственных экспертиз результатов инженерных изысканий;
- копии отзывов от органов государственной и муниципальной власти.
Справки по форме N 2, форме N 4 должны быть сформированы отдельно за каждый год деятельности заявителя. Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров/дате государственной и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
В целях подтверждения наличия опыта работы по инженерным изысканиям заявитель должен указать не менее одного, но не более десяти исполненных договоров подряда на выполнение инженерных изысканий в справке по форме N 2 за каждый год, анализируемый экспертами. Экспертная комиссия вправе самостоятельно выбрать договоры, которые, по ее мнению, наилучшим образом характеризуют имеющийся опыт. Заявитель может включать в справки частично завершенные договоры подряда на выполнение инженерных изысканий, обязательно отмечая данный факт.
При этом в каждой справке необходимо указать общий объем выполненных работ по инженерным изысканиям за анализируемый год, выраженный в тысячах рублей без учета НДС. Заявитель должен иметь возможность подтвердить указанные объемы работ в случае необходимости.
Для подтверждения сведений, указанных в справке по форме N 2, заявитель должен предоставить заверенные в установленном порядке копии договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ по инженерным изысканиям.
Допускается предоставление заверенных в установленном порядке копий отдельных листов перечисленных выше документов.
Предоставление копий отдельных листов перечисленных выше документов допускается только при наличии возможности у членов экспертной комиссии удостовериться в полноте и подлинности оригиналов документов.
Представленные копии листов должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, предмет договора, стоимость договора, сроки выполнения работ, сведения о подписантах со стороны заказчика и исполнителя, сведения о заказчике и исполнителе, печати и подписи сторон. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг, стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг, сведения о подписантах со стороны заказчика и исполнителя, сведения о заказчике и исполнителе, печати и подписи сторон.
На основании представленных копий документов у экспертов должна быть возможность сделать однозначный вывод об их ключевых составляющих, являющихся предметом оценки.
Оригиналы документов, представленные в составе блока 3, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 3, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
А.1.4 Блок 4
Судебная практика заявителя:
- оригинал справки по форме N 5 "Сведения об участии в судебных разбирательствах";
- копии вступивших в силу решений суда не в пользу заявителя, выступающего в качестве ответчика (третьего лица на стороне ответчика) по искам о расторжении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий (контрактов) в связи с их неисполнением и (или) о взыскании штрафных санкций.
Оригиналы документов, представленные в составе блока 4, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 4, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя.
А.1.5 Блок 5
Сведения об упоминании заявителя в СМИ:
- оригинал справки по форме N 6 "Упоминания в СМИ";
- копии документов, подтверждающих сведения, указанные в форме N 6 (копии упоминаний, статей и т.п. на бумажном носителе).
Оригиналы документов, представленные в блоке 5, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя.
Каждый лист копии документа, представленного в блоке 5, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
А.1.6 Блок 6
Документирование сведений об объектах и основных средствах (материально-технической базе) заявителя:
- в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование производственных, офисных, складских, прочих площадок, объектов и мест выполнения работ по строительству;
- в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование техники и оборудования, принадлежащих на законных основаниях заявителю и используемых им для выполнения работ по строительству.
Выезд членов экспертной комиссии для проведения документирования (фотографирования) организует и обеспечивает заявитель.
Фотографии, полученные в процессе сертификации, должны быть распечатаны и включены в личное дело заявителя. Допускается цветная, черно-белая печать, а также печать в градациях серого.
А.1.7 Блок 7
Сведения об управлении процессами заявителя:
Сведения о системах менеджмента (при наличии):
- сертификаты систем менеджмента;
- приказы о назначении руководителя или руководства по качеству (менеджера по качеству), о разработке и внедрении в организации системы менеджмента;
- документированная информация о системах менеджмента заявителя.
Документированную информацию, содержащую в себе требования систем менеджмента, оформляют в виде единого документа или в виде совокупности документов с учетом следующих основных элементов:
- бизнес-процессы (установление потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон организации в области качества производимой продукции или услуги и другие);
- политика и цели организации (или выделенной части организации), соответствующие потребностям потребителей (внешних и внутренних);
- необходимые ресурсы и обеспечение ими ответственных за процессы для достижения целей организации (или выделенной части организации);
- методы измерения результативности и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества;
- определение механизмов, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин, и реализация данных механизмов в процессах систем менеджмента;
- процессы для постоянного улучшения всей системы менеджмента;
- копии договоров о страховании риска ответственности за нарушение заявителем условий заключаемых договоров, а также договоров страхования гражданской ответственности заявителя (при наличии);
- копии протоколов СРО по вопросу применения риск-ориентированного подхода и дисциплинарных мер воздействия в отношении заявителя (при наличии).
Оригиналы документов, представленные в блоке 7, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Каждый лист копии документа, представленного в блоке 7, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
А.1.8 Блок 8
Документы, отражающие имущественное и финансовое положение заявителя:
- бухгалтерский баланс за каждый год проверяемого периода;
- отчет о финансовых результатах за каждый год проверяемого периода;
- налоговая декларация по налогу на прибыль за каждый год проверяемого периода;
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за каждый квартал всех годов проверяемого периода;
- оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (общая) на 31 декабря каждого года проверяемого периода;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 "Основные средства" на 31 декабря каждого года проверяемого периода;
- анализ счета 68.2 по корреспондирующим субсчетам за каждый квартал каждого года проверяемого периода (к каждой декларации НДС);
- выписка из книги покупок и книги продаж с итоговой строкой (т.е. копия последней страницы за каждый квартал проверяемого периода);
- справка об остатках на расчетных счетах на 31 декабря каждого года проверяемого периода;
- уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленных подразделений или недвижимости;
- решения о выплате дивидендов (при наличии);
- справка о фактически осуществляемых видах экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 ОК 029;
- инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС-6;
- инвентарная карточка группового учета основных средств ОС-9 (при наличии);
- акт о выявленных дефектах оборудования ОС-11 (при наличии);
- копии иных документов в соответствии с требованиями системы стандартов.
Оригиналы документов, представленные в блоке 8, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Каждый лист копии документа, представленного в блоке 8, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).
А.2 При подписании оригиналов документов, заверении копий документов, представленных в А.1, уполномоченным лицом необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего полномочия данного лица, имеющего право действовать от имени заявителя, либо копию такого документа, заверенную подписью руководителя и скрепленную оттиском печати заявителя (при наличии).
А.3 При отсутствии возможности предоставить какой-либо из перечисленных в А.1 документов (копии документа) необходимо оформить справку в свободной форме с указанием причин, по которым предоставление документа либо его копии не представляется возможным. Справка должна быть оформлена на официальном бланке, подписана руководителем либо уполномоченным лицом и скреплена печатью заявителя (при наличии).
А.4 При недостаточности представленных заявителем документов для расчета индекса деловой репутации орган по сертификации вправе запросить иные документы, необходимые для определения конкретных субфакторов. Такие документы в обязательном порядке включают в состав личного дела заявителя и отражают в отчете по сертификации.
А.5 Рассматриваемым периодом деятельности заявителя для экспертной комиссии является весь срок существования организации. Если заявитель присутствует на рынке выполнения работ по инженерным изысканиям более трех календарных лет, рассматриваемым периодом являются три календарных года, предшествующие моменту оценки.
А.6 Личное дело заявителя должно формироваться в виде подлинника на бумажном носителе и в виде аутентичной копии на электронном носителе.
А.7 Формы справок для выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания
ФОРМА N 1
Наименование заявителя: | ||
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: | ||
Сведения об образовании, квалификации и опыте работников, привлекаемых заявителем с целью выполнения работ/оказания услуг по инженерным изысканиям | ||
Общее количество работников заявителя: | . | |
N п/п | ФИО работника (полностью) | Должность | Характер работы (основное место работы/по совместительству) | Общий трудовой стаж по оцениваемому виду деятельности заявителя | Образование (ученая степень, диплом) | Квалификация (почетные звания, ученые звания, удостоверения, аттестаты, сертификаты, награды, почетные грамоты и др.) | Год рождения | ||||||||
Управленческий персонал | |||||||||||||||
1 | Указать полностью фамилию, имя, отчество работника заявителя | Указать должность работника в соответствии с приказом/ распоряжением о приеме/ переводе работника на работу и утвержденным штатным расписанием | Указать характер работы в соответствии с приказом/ распоряжением о приеме/переводе работника на работу | Указать общий трудовой стаж работника заявителя в отрасли (по оцениваемому виду деятельности) в формате: N лет N месяцев | Указать сведения о профильном образовании работника заявителя в следующем порядке: 1) сведения о наличии ученой степени (диплом кандидата наук, диплом доктора наук); 2) сведения об образовании (диплом бакалавра/ магистра/специалиста, диплом о среднем профессиональном образовании) 3) дипломы о дополнительном (к высшему) образовании; 4) дипломы о | 1) Указать сведения о квалификации работника заявителя в следующем порядке: - почетные звания; - ученые звания (аттестат доцента/профессора); - удостоверения/ свидетельства о повышении квалификации/ документы, подтверждающие независимую оценку квалификации; - почетные грамоты; - другое. |
| ||||||||
|
|
|
|
| профессиональной переподготовке. Реквизиты документов об образовании необходимо указать в следующем порядке: - наименование документа; - серия и номер документа; - наименование учебного учреждения; - дата выдачи/присуждения; - специальность/ученая степень; - квалификация | Реквизиты документов об уровне квалификации необходимо указать в следующем порядке: - наименование документа; - серия и номер документа; - наименование учебного учреждения/учреждения, выдавшего документ; дата выдачи/присуждения/ срок прохождения; специальность/ученая степень; - квалификация |
| ||||||||
2 | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Специалисты | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ИТОГО: общий стаж работников (в годах) | |||||||||||||||
(должность уполномоченного лица) |
| (наименование заявителя) | (подпись) |
| (ФИО) | ||||||||||
М.П. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы. 3 В данной форме приводят сведения о специалистах заявителя, которые непосредственно участвуют в выполнении работ по строительству. 4 Сведения, приведенные в форме, подтверждают копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя (при наличии), следующих документов: документа об избрании/назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя); документ о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя); документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости); штатного расписания; приказа об утверждении штатного расписания; приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу; трудовых договоров; трудовых книжек; документов об образовании и уровне квалификации работников. 5 Форма должна быть подписана руководителем заявителя или уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). 6 Общий стаж работников (в годах) рассчитывают в соотношении суммы общего стажа каждого сотрудника (в соответствии с занимаемой им должностью) к общему количеству работников заявителя, учтенных в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации, -  , где  - сумма общего стажа работников, n - общее количество работников. | |||||||||||||||
ФОРМА N 2
Наименование заявителя: | ||||
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: | ||||
Сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям | ||||
за ___________________ год | ||||
Объем выполненных работ по инженерным изысканиям за | год (тыс.руб. без НДС): | . | ||
N п/п | Реквизиты договора (номер, дата заключения) | Наименование заказчика (реквизиты, адрес, контактный телефон заказчика, контактное лицо) | Предмет договора | Регион деятельности | Срок выполнения работ по договору | Сумма договора (тыс. руб. без НДС) | Сумма и реквизиты закрывающих документов (сумма, наименование, номер и дата документа, подтверждаю- щего выполнение работ/части работ по договору) | Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков (есть/нет) |
1 | Указать номер договора, дату заключения. Справки формируются по дате заключения договоров | Указать наименование заказчика, адрес, ИНН. Указать контактное лицо по договору со стороны заказчика, к которому могут обратиться эксперты для получения отзыва о заявителе | Указать предмет договора. Предмет договора должен соответствовать оцениваемому виду деятельности. При необходимости предоставить копии приложений к договору, позволяющие сделать однозначный вывод о принадлежности его предмета к оцениваемому виду деятельности (ТЗ, календарный план, сметы и пр.) | Указать регион выполнения работ | Указать полностью сроки начала и окончания выполнения работ в соответствии с условиями договора | Указать сумму по договору в тыс.руб. без НДС | Указать сумму, наименование, номер и дату документа, подтверждаю- щего выполнение работ/части работ по договору. Если документов несколько, указать каждый | Указать наличие или отсутствие отзывов. В случае наличия приложить заверенные копии отзывов |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 Форму заполняют отдельно на каждый год деятельности заявителя. 3 Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров. 4 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы. 5 В данной форме приводят сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям. 6 Сведения, приведенные в форме, подтверждают копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя, следующих документов: договоров (при необходимости - приложений к договорам), дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ. 7 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). | ||||||||
ФОРМА N 3
Наименование заявителя: |
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: |
Сведения о программном обеспечении в области инженерных изысканий
N п/п | Реквизиты договора (номер, дата заключения) | Наименование исполнителя по договору (реквизиты, адрес, контактный телефон) | Наименование программного обеспечения | Срок действия лицензии | Сумма договора (тыс.руб. без НДС) | Реквизиты закрывающих документов | Наличие в программном обеспечении модуля информационного моделирования (есть/нет) |
1 | Указать номер договора, дату заключения | Указать наименование исполнителя, адрес, ИНН | Указать полное наименование программного обеспечения и версию | Указать срок действия лицензии | Указать сумму по договору в тыс.руб. без НДС | Указать сумму, наименование, номер и дату документа, подтверждающего выполнение услуг по договору. Если документов несколько, указать каждый | Указать наличие или отсутствие в закупаемом программном обеспечении модуля информационного моделирования BIM |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 В данной форме приводят сведения о действующих лицензиях закупленного программного обеспечения для выполнения работ/оказания услуг инженерным изысканиям. 3 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). | |||||||
ФОРМА N 4
Наименование заявителя: |
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: |
Сведения о государственных и негосударственных экспертизах результатов инженерных изысканий
N п/п | Номер и дата экспертизы | Наименование экспертной организации | Сведения об аккредитации экспертной организации | Вид экспертизы | Объект экспертизы | Результат заключения |
1 | Указать номер и дату экспертизы | Указать наименование экспертной организации, адрес, ИНН | Указать номер свидетельства об аккредитации экспертной организации | Указать государственная/ негосударственная экспертиза | Указать: результаты инженерных изысканий заявителя, в отношении которого осуществлялась экспертиза | Указать: результат заключения: положительное/ отрицательное |
2 |
|
|
|
|
|
|
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 Форму заполняют отдельно на каждый год проведенной экспертизы. 3 Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате экспертизы. 4 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы. 5 В данной форме приводят сведения о государственных и негосударственных экспертизах результатов инженерных изысканий. 6 Сведения, приведенные в форме, подтверждаются копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя, заключений экспертизы. 7 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). | ||||||
ФОРМА N 5
Наименование заявителя: |
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: |
Сведения об участии в судебных разбирательствах
N п/п | Номер дела | Дата решения | Наименование судебного органа, место нахождения | Истец (наименование контрагента, предмет спора) | Решение |
1 | Указать номер дела | Указать дату вынесения/объявления решения | Указать наименование судебного органа и место его нахождения | Указать наименование истца, кратко изложить предмет спора | Указать решение судебного органа |
2 |
|
|
|
|
|
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 В данной форме приводят сведения о вступивших в силу решениях суда не в пользу заявителя, выступающего в качестве ответчика (третьего лица на стороне ответчика). 3 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). | |||||
ФОРМА N 6
Наименование заявителя: |
ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя: |
Сведения об упоминании в СМИ
N п/п | Название источника | Название статьи | Интернет-ссылка или номер печатного издания |
1 | Указать название источника | Указать название статьи, дату ее публикации | Указать интернет-ссылку, номер печатного издания и дату |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Примечания 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя. 2 В данной форме приводят сведения об упоминании о заявителе в средствах массовой информации. 3 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии). | |||
Приложение Б
(обязательное)
Методология оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания
Б.1 Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов и субфакторов указаны в таблице Б.1.
Таблица Б.1
Коэффициент весомости | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
Числовое значение | 0,04 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,23 | 0,1 | 0,05 | 0,14 | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0,2 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,17 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
Окончание таблицы Б.1
Коэффициент весомости |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | | | | |  | | |
Числовое значение | 0,19 | 0,28 | 0,1 | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,05 | 0,24 | 0,28 |
Б.2 В настоящем разделе указана методика расчета отдельных субфакторов в составе факторной модели. В настоящем разделе применены сокращения, где МиБ - микробизнес, МаБ - малый бизнес, СБ - средний бизнес, КБ - крупный бизнес. Категории субъектов предпринимательской деятельности определяются в соответствии с [5]. Крупным бизнесом считаются предприятия, доход которых свыше 2 млрд руб.
где E - собственный капитал;
A - суммарные активы.
Таблица Б.2
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение для МиБ |  0,3593 | 0,3593  0,5597 | 0,5597 0,7212 | 0,7212 0,847 | 0,847 0,9444 |  0,9444 |
Значение для МаБ | 0,1947 | 0,1947 0,3102 | 0,3102 0,4737 | 0,4737 0,6515 | 0,6515 0,8242 | 0,8242 |
Значение для СБ | 0,1466 | 0,1466 0,2182 | 0,2182 0,3143 | 0,3143 0,4336 | 0,4336 0,6148 | 0,6148 |
Значение для КБ | 0,2052 | 0,2052 0,307 | 0,307 0,4211 | 0,4211 0,5772 | 0,5772 0,733 | 0,733 |
где E - собственный капитал;
D - долгосрочные обязательства;
A - суммарные активы.
Таблица Б.3
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение для МиБ |  0,4281 | 0,4281  0,6187 | 0,6187 0,7586 | 0,7586 0,872 | 0,872 0,953 |  0,953 |
Значение для МаБ | 0,2552 | 0,2552 0,386 | 0,386 0,5457 | 0,5457 0,706 | 0,706 0,8568 | 0,8568 |
Значение для СБ | 0,1963 | 0,1963 0,2891 | 0,2891 0,398 | 0,398 0,534 | 0,534 0,6949 | 0,6949 |
Значение для КБ | 0,3012 | 0,3012 0,4365 | 0,4365 0,6009 | 0,6009 0,7342 | 0,7342 0,8379 | 0,8379 |
Таблица Б.4
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  для МиБ |  5% | 5%  15% | 15% 29% | 29% 49% | 49% 80% |  80% |
Значение для МаБ | 3% | 3% 9% | 9% 18% | 18% 30% | 30% 49% | 49% |
Значение для СБ | 2% | 2% 9% | 9% 17% | 17% 29% | 29% 45% | 45% |
Значение для КБ | 2% | 2% 5% | 5% 11% | 11% 18% | 18% 29% | 29% |
Таблица Б.5
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение для МиБ |  5,76% | 5,76%  12,02% | 12,02% 21,59% | 21,59% 34,94% | 34,94% 56,97% |  56,97% |
Значение для МаБ | 2,74% | 2,74% 5,37% | 5,37% 10,11% | 10,11% 18,78% | 18,78% 35,78% | 35,78% |
Значение для СБ | 2,32% | 2,32% 4,04% | 4,04% 6,79% | 6,79% 11,53% | 11,53% 21,29% | 21,29% |
Значение для КБ |  2,36% | 2,36% 3,87% | 3,87% 6,51% | 6,51% 10,92% | 10,92% 20% | 20% |
где TL - сумма всех задолженностей, указанных в банке исполнительных производств ФССП России;
E - собственный капитал.
Таблица Б.6
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
Значение |  0,04 | 0,04  0,12 | 0,12 0,24 | 0,24 0,32 | 0,32 0,4 |  0,4 |
R - выручка.
Таблица Б.7
 | 0 | 25 | 50 | 100 |
Значение  |  0,05 | 0,05  0,11 | 0,11 0,17 |  0,17 |
где E - собственный капитал;
DO - долгосрочные обязательства;
VOA - внеоборотные активы;
Таблица Б.8
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  для МиБ |  3% | 3%  16% | 16% 36% | 36% 57% | 57% 73% |  73% |
Значение для МаБ | 0% | 0% 7% | 7% 17% | 17% 30% | 30% 47% | 47% |
Значение для СБ | 0% | 0% 4% | 4% 11% | 11% 19% | 19% 30% | 30% |
Значение для КБ | -2% | -2% 6% | 6% 14% | 14% 23% | 23% 34% | 34% |
S - балансовая стоимость основных средств.
Таблица Б.9
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
Значение |  0,14 | 0,14  0,24 | 0,24 0,34 | 0,34 0,44 | 0,44 0,54 |  0,54 |
где i - запасы и НДС;
A - суммарные активы.
Таблица Б.10
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  для МиБ |  0,1282 | 0,1282  0,3054 | 0,3054 0,481 | 0,481 0,6493 | 0,6493 0,7815 |  0,7815 |
Значение для МаБ | 0,056 | 0,056 0,1409 | 0,1409 0,2515 | 0,2515 0,3826 | 0,3826 0,5368 | 0,5368 |
Значение для СБ | 0,0348 | 0,0348 0,0977 | 0,0977 0,1623 | 0,1623 0,2498 | 0,2498 0,3595 | 0,3595 |
Значение для КБ | 0,0316 | 0,0316 0,0828 | 0,0828 0,1526 | 0,1526 0,2235 | 0,2235 0,322 | 0,322 |
где S - балансовая стоимость основных средств;
A - суммарные активы.
Таблица Б.11
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  для МиБ |  0,1% | 0,1%  0,6% | 0,6% 1,26% | 1,26% 4,52% | 4,52% 11,39% |  11,39% |
Значение для МаБ | 1,3% | 1,3% 3,1% | 3,1% 5,69% | 5,69% 10,1% | 10,1% 17,56% | 17,56% |
Значение для СБ | 2,14% | 2,14% 4,08% | 4,08% 6,56% | 6,56% 10,31% | 10,31% 16,82% | 16,82% |
Значение для КБ | 4,68% | 4,68% 8,96% | 8,96% 15,89% | 15,89% 25,01% | 25,01% 44,83% | 44,83% |
где PO - стоимость всех лицензий на право использования специального программного обеспечения для осуществления архитектурно-строительного проектирования, тыс.руб.
Таблица Б.12
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  |  120 | 120  210 | 210 300 | 300 390 | 390 480 |  480 |
где BIM - стоимость ПО с применением информационного моделирования, тыс.руб.;
PO - стоимость всех лицензий на право использования специального программного обеспечения, тыс.руб.
Таблица Б.13
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение  |  0,08 | 0,08  0,21 | 0,21 0,44 | 0,44 0,57 | 0,57 0,70 |  0,70 |
Примечание - При расчете настоящего субфактора учитывается стаж работы работников в профессиональной деятельности согласно занимаемой должности у заявителя.
L - количество работников, учитываемых при расчете данного субфактора.
Таблица Б.14
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  2 | 2  4 | 4 6 | 6 8 | 8 10 |  10 |
Lg - количество ГИПов и ГАПов.
Таблица Б.15
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  2 | 2  4 | 4 6 | 6 8 | 8 10 |  10 |
где L - количество работников;
Таблица Б.16
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  0,21 | 0,21  0,36 | 0,36 0,51 | 0,51 0,66 | 0,66 0,81 |  0,81 |
L - общее количество работников, учитываемых при расчете данного субфактора.
Таблица Б.17
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  0,21 | 0,21  0,35 | 0,35 0,49 | 0,49 0,63 | 0,63 0,77 |  0,77 |
L - количество работников.
Таблица Б.18
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  0,07 | 0,07  0,14 | 0,14 0,21 | 0,21 0,28 | 0,28 0,35 |  0,35 |
D - общее количество выполненных договоров.
Таблица Б.19
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
Значение |  0,17 | 0,17  0,30 | 0,30 0,43 | 0,43 0,56 | 0,56 0,69 |  0,69 |
N - количество договоров за рассматриваемый период;
R - выручка.
Таблица Б.20
| 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
Значение |  0,03 | 0,03  0,06 | 0,06 0,09 | 0,09 0,12 |  0,12 |
Примечание - Первым годом деятельности организации признается год заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. В случае присоединения юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица, в том числе количество лет работы заявителя на рынке по оцениваемому виду деятельности.
где Q - количество лет работы заявителя на рынке с момента заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. Объектом оценки являются годы существования заявителя, на протяжении которых он в качестве подрядчика и т.п. заключал договоры (не менее одного) на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности.
Таблица Б.21
| 0 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |
Значение Q для МиБ | Q<1 | 1  3 | 3 5 | 5 6 | 6 8 | 8 10 | 10 12 | 12 15 |  15 |
Значение Q для МаБ | Q<1 | 1 5 | 5 7 | 7 9 | 9 10 | 10 12 | 12 15 | 15 18 | 18 |
Значение Q для СБ | Q<1 | 1 5 | 5 7 | 7 10 | 10 12 | 12 14 | 14 17 | 17 20 | 20 |
Значение Q для КБ | Q<1 | 1 7 | 7 10 | 10 12 | 12 15 | 15 17 | 17 21 | 21 24 | 24 |
где QD - количество лет работы заявителя на рынке с момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ.
Таблица Б.22
| 0 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |
Значение QD для МиБ | QD<1 | 1  4 | 4 6 | 6 7 | 7 9 | 9 11 | 11 14 | 14 17 |  17 |
Значение QD для МаБ | QD<1 | 1 6 | 6 8 | 8 10 | 10 12 | 12 14 | 14 17 | 17 21 | 21 |
Значение QD для СБ | QD<1 | 1 6 | 6 8 | 8 11 | 11 14 | 14 16 | 16 19 | 19 24 | 24 |
Значение QD для КБ | QD<2 | 2 7 | 7 11 | 11 14 | 14 17 | 17 20 | 20 24 | 24 28 | 28 |
где DG - количество выполненных договоров подряда на архитектурно-строительное проектирование за последний год;
D - общее количество выполненных договоров за последний год.
Таблица Б.23
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Значение |  0,08 | 0,08  0,14 | 0,14 0,20 | 0,20 0,26 | 0,26 0,32 |  0,32 |
Таблица Б.24
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
Значение |  0,15 | 0,15  0,28 | 0,28 0,41 | 0,41 0,53 | 0,53 0,65 |  0,65 |
- публикации, статьи или упоминания об организации в профессиональных отраслевых печатных изданиях, в зависимости от основного вида деятельности организации;
- публикации, статьи или упоминания об организации в печатных изданиях, интернет-ресурсах, за исключением социальных сетей, с информацией об успешном выполнении поставки товаров, оказания услуг или выполнении работ заявителем по оцениваемому виду деятельности.
Таблица Б.25
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
Значение |  1 | 1  8 | 8 18 | 18 28 |  28 |
На сайте должны быть размещены следующие сведения: данные о руководстве организации, наименование организации, реквизиты организации, контактные данные с указанием фактического адреса, телефона и электронной почты, информация о деятельности организации.
где U - количество удовлетворенных исков, в которых заявитель является ответчиком за последние три календарных года, предшествующих оценке.
Таблица Б.26
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
Значение U для МиБ | U<1 | 1  2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5  |
Значение U для МаБ | U<1 | 1 2 | 2 3 | 3 5 | 5 8 | 8 |
Значение U для СБ | U<3 | 3 5 | 5 9 | 9 15 | 15 26 | 26 |
Значение U для КБ | U<9 | 9 17 | 17 30 | 30 50 | 50 94 | 94 |
Библиография
[1] | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ |
[2] | Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ |
[3] | Профессиональный стандарт 1516 "Специалист по организации инженерных изысканий", утвержденный приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 г. 27н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации инженерных изысканий" |
[4] | Приказ Минстроя России от 10 апреля 2017 г. N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" |
[5] | Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" |
УДК 658.562:006.354 | ОКС 03.120 |
Ключевые слова: оценка опыта, деловая репутация, оценка деловой репутации, факторы, субфакторы, факторная модель, экспертная оценка, инженерные изыскания, результаты инженерных изысканий | |
