ГОСТ Р 66.1.02-2023 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ

Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2023

Предисловие

• 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр исследований» (ООО «Центр исследований»), Ассоциацией саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ), Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство мониторинга и статистики» (АНО «НАМИС»)

• 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий»

• 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2023 г. № 702-ст

• 4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 66.1.02—2015

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

• 1 Область применения

• 2 Нормативные ссылки

• 3 Термины, определения и сокращения

• 4 Специальные требования

• 5 Модель оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Приложение А (обязательное) Порядок формирования личного дела заявителя

Приложение Б (обязательное) Методология оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Библиография

ГОСТ Р 66.1.02—2023

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ

Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Evaluation of experience and business reputation of enterprises. The national system of standards. Evaluation of experience and business reputation of subcontractors

Дата введения — 2023—09—01

• 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, по договору подряда на выполнение инженерных изысканий.

Стандарт позволяет обеспечить единый и объективный подход при ранжировании, рейтинговании и выборе лица, осуществляющего инженерные изыскания, для различных целей, в том числе при проведении различных видов закупок, включая конкурсы, а также оценки его репутационного потенциала и финансовой успешности.

Стандарт входит в национальную систему стандартов «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», в соответствии с ОКВЭД2 ОК029, относящихся к классу 71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».

• 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 66.0.01 Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы

ОК 029 (КДЕС) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

• 3 Термины, определения и сокращения

  • 3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 66.0.01, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

    • 3.1.1 договор подряда на выполнение инженерных изысканий: Договор о выполнении инженерных изысканий, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий.

Примечание —См. [2].

• 3.1.2 эксперт в области инженерных изысканий: Специалист, соответствующий требованиям профессионального стандарта 1516.

Примечание —См. [3].

• 3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГАП — главный архитектор проекта;

ГИП — главный инженер проекта;

КФ ВВ СРО — компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации;

КФ ОДО СРО — компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации;

НРС — национальный ресурс специалистов.

• 4 Специальные требования

  • 4.1 Оценку опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводят в соответствии с руководящими принципами и порядком выполнения работ по оценке опыта и деловой репутации, представленными в ГОСТ Р 66.0.01.

Примечание — Личное дело заявителя оформляется в соответствии с приложением А. В отчет, содержащий информацию, отображающую результат оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, включают справки по формам, указанным в А.7.

• 4.2 Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводится в составе экспертной группы, состоящей из экспертов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, финансового аудитора, соответствующих требованиям ГОСТ Р 66.0.01, и эксперта в области инженерных изысканий.

• 4.3 Экспертная оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, предусматривает документальное удостоверение соответствия заявителя требованиям настоящего стандарта и расчет индекса деловой репутации с использованием факторной модели, указанной в разделе 5.

• 4.4 Оценку опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проводят: а) при наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1 ст. 47 [1]);

• б) при отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков;

• в) при отсутствии информации о банкротстве, ликвидации.

• 5 Модель оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

  • 5.1 В факторной модели оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, выражается индексом R, который определяют по формуле

R = фх₁ + d₂x₂ + с/₃х₃ + с/₄х₄+ d₅x₅+ d₆x_Q, где d_v d₂, d₃, d₄, d₅, d₆ — коэффициенты весомости факторов, определяемые по результатам исследований, для которых справедливо следующее: сУ₁ + d₂ + d₃ + d₄ + + d₅ + c/₆ = 1. Индекс деловой репутации R определяется экспертным путем таким образом, чтобы при х₁ = х₂ = х₃ = х₄ = х₅ = х₆ = 100 максимальное значение индекса деловой репутации R = 100;

х₁ — фактор «Финансовые ресурсы», характеризующий эффективность управления движением денежных средств, находящихся в распоряжении лиц, осуществляющих инженерные изыскания;

х₂ — фактор «Материально-технические ресурсы», характеризующий обеспеченность лиц, осуществляющих инженерные изыскания, материальными ресурсами, необходимыми для выполнения соответствующих работ и оказания услуг;

х₃ — фактор «Трудовые ресурсы», характеризующий компетентность специалистов и руководителей лиц, осуществляющих инженерные изыскания;

х₄ — фактор «Опыт работы», характеризующий продолжительность присутствия (нахождения) лиц, осуществляющих инженерные изыскания, на рынке по оцениваемому виду экономической деятельности и объем выполненных работ и оказанных услуг.

Примечание — Под рынком в настоящем стандарте подразумевают систему общественных отношений, основанных на соблюдении правовых норм, возникающих между государством, заказчиком и подрядчиком в процессе выполнения работ;

х₅ — фактор «Репутация», характеризующий восприятие лиц, осуществляющих инженерные изыскания, государством, заказчиком и обществом в целом;

х₆ — фактор «Управление процессами», характеризующий наличие систем менеджмента, а также мер, направленных на управление процессами, у лиц, осуществляющих инженерные изыскания.

В свою очередь факторы х₁ — х₆ определяются через субфакторы, которые могут быть рассчитаны с использованием информации, представляемой заявителем.

• 5.2 Фактор «Финансовые ресурсы» определяют по формуле

^Х1 ⁼ ^11^Х11 ⁺ ^12^Х12⁺ ^13^Х13 ⁺ ^14^Х14 ⁺ 5^Х15⁺ ^16^Х16’

где с/₃₁, с/₃₂, с/₃₃, d₃₄, d₃₅ d_3Q, d₃₇, d₃₈ — коэффициенты весомости; c/₃₁ + d₃₂ ⁺ d₃₃ ⁺ <^34 ⁺ c/₃₅ ⁺ d_3Q + + d₃₇ + d₃₈ = 1;

x₃₁ — субфактор «Стаж работы работников»;

х₃₂ — субфактор «Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП»;

^хзз — субфактор «Образование работников»;

х₃₄ — субфактор «Квалификация работников»;

х₃₅ — субфактор «Количество ГИП, ГАП-специалистов НРС (7-й уровень квалификации) в штате»;

^Х36 — субфактор «Количество управленческих кадров в штате»;

х₃₇ — субфактор «Награды и звания»;

^х38 — субфактор «Нарушения при исполнении должностных обязанностей».

• 5.5 Фактор «Опыт работ» определяют по формуле

х₄ = С/₄₁Х₄₁ + d₄2^x42 ⁺ ^43^Х43 ⁺ ^44^Х44 ⁺ ^45^Х45 ⁺ ^46^Х46, ($)

где с/₄₁, d₄₂, d₄₃, d_44> d₄₅, d_4Q — коэффициенты весомости; d₄₁ + d₄₂+ d₄₃ + d₄₄ + d₄₅+ d₄₆ = 1;

х₄₁ — субфактор «Добросовестность»;

х₄₂ — субфактор «Добросовестность выполнения условий контрактов»;

х₄₃ — субфактор «Период профессиональной деятельности»;

х₄₄ — субфактор «Период деятельности»;

х₄₅ — субфактор «Доля договоров подряда»;

х₄₆ — субфактор «Экспертиза результатов инженерных изысканий».

• 5.6 Фактор «Репутация» определяют по формуле

^Х5 ⁼ ^51^Х51 ⁺ ^52^Х52 ⁺ ^53^Х53 ⁺ ^54^Х54 ⁺ ^55^Х55 ⁺ ^56^Х5&' ($)

где d₅₁,d₅₂, d₅₃, d₅₄, d₅₅, d_5Q — коэффициенты весомости; d₅₁ + d₅₂ + d₅₃+ d₅₄ + d₅₅+ d₅₆ = 1;

^X51 — субфактор «Цитируемость»;

x₅₂ — субфактор «Наличие сайта»;

х₅₃ — субфактор «Арбитражная практика»;

х₅₄ — субфактор «Отзывы»;

х₅₅ — субфактор «Выплаты из КФ ВВ СРО»;

х₅₆ — субфактор «Выплаты из КФ ОДО СРО».

• 5.7 Фактор «Управление процессами» определяют по формуле

^Х6 ⁼ ^61^Х61 ⁺ ^62^Х62 ⁺ ^63^Х63 ⁺ ^64^Х64⁺ ^65^Х65 ⁺ ^66^Х66> (?)

где с/₆₁, d₈₂, d₈₃, d₆₄, d_Q5, d_QQ — коэффициенты весомости; d₆₁ + d_Q2 + d_Q3 + с/₆₄+ с/₆₅ + с/₆₆ = 1;

^Х61 — субфактор «Сертифицированная система менеджмента»;

^Х62 — субфактор «Документированное управление качеством»;

^Х63 — субфактор «Применение риск-ориентированного подхода»;

х₆₄ — субфактор «Применение дисциплинарных мер воздействия»;

х₆₅ — субфактор «Страхование риска ответственности»;

^хбб — субфактор «Страхование гражданской ответственности».

• 5.8 Методология оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, и описание субфакторов представлены в приложении Б.

Приложение А (обязательное)

Порядок формирования личного дела заявителя

А.1 Копии документов, полученные в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, должны быть сформированы в личном деле в блоках по своему назначению, содержанию и цели представления.

Перечень документов, необходимых для проведения работ по оценке опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания, приведен в А.1.1—А.1.8.

А.1.1 Блок 1

Документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

• - копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП);

• - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

• - выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП), выданная не ранее 30 календарных дней до даты начала выездной экспертизы;

• - копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель;

• - копия приказа о назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя);

• - копия учредительного договора (при наличии)/решения о создании субъекта предпринимательской дея-тельности/протокола общего собрания о создании юридического лица;

• - копия Устава в действующей редакции;

• - копии свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих документов, подтверждающих право организации на осуществление инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции отдельных видов объектов капитального строительства (при наличии);

• - копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости).

Каждый лист копий документов, представленных в составе блока 1, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.2 Блок 2

Документы, подтверждающие наличие, уровень образования и квалификации трудовых ресурсов заявителя:

• - копия актуального штатного расписания;

• - копия приказа об утверждении/введении в действие штатного расписания;

• - копия утвержденной организационной структуры (при наличии);

• - копии приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу;

• - копии трудовых договоров;

• - копии трудовых книжек (все листы);

• - копии дипломов о присуждении ученых степеней (кандидата наук, доктора наук);

• - копии дипломов о профильном образовании (среднем профессиональном, бакалавра, специалиста, магистра);

• - копии удостоверений о присвоении почетных званий Российской Федерации;

• - копии документов, отражающих уровень квалификации работников заявителя (аттестаты о присвоении ученых званий доцента или профессора; удостоверения, свидетельства о повышении квалификации; дипломы о дополнительном образовании; дипломы о профессиональной переподготовке; документы, подтверждающие независимую оценку квалификации, документы о присвоении ведомственных наград; почетные грамоты и т. п.);

• - оригинал справки по форме № 1 «Сведения об образовании, квалификации и опыте сотрудников, привлекаемых заявителем с целью выполнения работ по инженерным изысканиям».

Сведения, оригиналы и копии документов предоставляются только на работников (руководителей, специалистов, рабочих) заявителя, непосредственно участвующих в выполнении работ по инженерным изысканиям.

Оригиналы документов, представленные в составе блока 2, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 2, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

Последний лист каждой копии трудовой книжки должен быть заверен следующим образом:

• - ниже последней записи в трудовой книжке сотрудника руководителем организации, руководителем отдела кадров или иным уполномоченным лицом заявителя должна быть сделана надпись: «Работает по настоящее время»;

• - под надписью должны быть проставлены: должность лица, сделавшего надпись, личная подпись с расшифровкой (инициалы, фамилия), дата заверения, печать заявителя (при наличии).

А.1.3 Блок 3

Документы, подтверждающие наличие опыта работы заявителя по инженерным изысканиям:

• - оригиналы справок по форме № 2 «Сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям», форме № 3 «Сведения о программном обеспечении в области инженерных изысканий», форме № 4 «Сведения о государственных и негосударственных экспертизах результатов инженерных изысканий»;

• - копии документов, подтверждающих сведения, указанные в справках по форме № 2 (копии договоров; дополнительных соглашений; документов, подтверждающих факт выполнения работ/части работ);

• - копии договоров на приобретение лицензий программного обеспечения для выполнения работ по инженерным изысканиям;

• - копии государственных и негосударственных экспертиз результатов инженерных изысканий;

• - копии отзывов от органов государственной и муниципальной власти.

Справки по форме № 2, форме № 4 должны быть сформированы отдельно за каждый год деятельности заявителя. Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров/дате государственной и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

В целях подтверждения наличия опыта работы по инженерным изысканиям заявитель должен указать не менее одного, но не более десяти исполненных договоров подряда на выполнение инженерных изысканий в справке по форме № 2 за каждый год, анализируемый экспертами. Экспертная комиссия вправе самостоятельно выбрать договоры, которые, по ее мнению, наилучшим образом характеризуют имеющийся опыт. Заявитель может включать в справки частично завершенные договоры подряда на выполнение инженерных изысканий, обязательно отмечая данный факт.

При этом в каждой справке необходимо указать общий объем выполненных работ по инженерным изысканиям за анализируемый год, выраженный в тысячах рублей без учета НДС. Заявитель должен иметь возможность подтвердить указанные объемы работ в случае необходимости.

Для подтверждения сведений, указанных в справке по форме № 2, заявитель должен предоставить заверенные в установленном порядке копии договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ по инженерным изысканиям.

Допускается предоставление заверенных в установленном порядке копий отдельных листов перечисленных выше документов.

Предоставление копий отдельных листов перечисленных выше документов допускается только при наличии возможности у членов экспертной комиссии удостовериться в полноте и подлинности оригиналов документов.

Представленные копии листов должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, предмет договора, стоимость договора, сроки выполнения работ, сведения о подписантах со стороны заказчика и исполнителя, сведения о заказчике и исполнителе, печати и подписи сторон. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны содержать следующую информацию: реквизиты договора, перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг, стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ/услуг, сведения о подписантах со стороны заказчика и исполнителя, сведения о заказчике и исполнителе, печати и подписи сторон.

На основании представленных копий документов у экспертов должна быть возможность сделать однозначный вывод об их ключевых составляющих, являющихся предметом оценки.

Оригиналы документов, представленные в составе блока 3, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 3, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.4 Блок 4

Судебная практика заявителя:

• - оригинал справки по форме № 5 «Сведения об участии в судебных разбирательствах»;

• - копии вступивших в силу решений суда не в пользу заявителя, выступающего в качестве ответчика (третьего лица на стороне ответчика) по искам о расторжении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий (контрактов) в связи с их неисполнением и(или) о взыскании штрафных санкций.

Оригиналы документов, представленные в составе блока 4, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в составе блока 4, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя.

А.1.5 Блок 5

Сведения об упоминании заявителя в СМИ:

• - оригинал справки по форме № 6 «Упоминания в СМИ»;

• - копии документов, подтверждающих сведения, указанные в форме № 6 (копии упоминаний, статей и т. п. на бумажном носителе).

Оригиналы документов, представленные в блоке 5, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя.

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 5, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.6 Блок 6

Документирование сведений об объектах и основных средствах (материально-технической базе) заявителя:

• - в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование производственных, офисных, складских, прочих площадок, объектов и мест выполнения работ по строительству;

• - в рамках проведения выездной экспертизы членам экспертной комиссии необходимо осуществить фотографирование техники и оборудования, принадлежащих на законных основаниях заявителю и используемых им для выполнения работ по строительству.

Выезд членов экспертной комиссии для проведения документирования (фотографирования) организует и обеспечивает заявитель.

Фотографии, полученные в процессе сертификации, должны быть распечатаны и включены в личное дело заявителя. Допускается цветная, черно-белая печать, а также печать в градациях серого.

А.1.7 Блок 7

Сведения об управлении процессами заявителя:

Сведения о системах менеджмента (при наличии):

• - сертификаты систем менеджмента;

• - приказы о назначении руководителя или руководства по качеству (менеджера по качеству), о разработке и внедрении в организации системы менеджмента;

• - документированная информация о системах менеджмента заявителя.

Документированную информацию, содержащую в себе требования систем менеджмента, оформляют в виде единого документа или в виде совокупности документов с учетом следующих основных элементов:

• - бизнес-процессы (установление потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон организации в области качества производимой продукции или услуги и другие);

• - политика и цели организации (или выделенной части организации), соответствующие потребностям потребителей (внешних и внутренних);

• - необходимые ресурсы и обеспечение ими ответственных за процессы для достижения целей организации (или выделенной части организации);

• - методы измерения результативности и эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества;

• - определение механизмов, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин, и реализация данных механизмов в процессах систем менеджмента;

• - процессы для постоянного улучшения всей системы менеджмента;

• - копии договоров о страховании риска ответственности за нарушение заявителем условий заключаемых договоров, а также договоров страхования гражданской ответственности заявителя (при наличии);

• - копии протоколов СРО по вопросу применения риск-ориентированного подхода и дисциплинарных мер воздействия в отношении заявителя (при наличии).

Оригиналы документов, представленные в блоке 7, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 7, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.1.8 Блок 8

Документы, отражающие имущественное и финансовое положение заявителя:

• - бухгалтерский баланс за каждый год проверяемого периода;

• - отчет о финансовых результатах за каждый год проверяемого периода;

• - налоговая декларация по налогу на прибыль за каждый год проверяемого периода;

• - налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за каждый квартал всех годов проверяемого периода;

• - оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (общая) на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

• - оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 «Основные средства» на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

• - анализ счета 68.2 по корреспондирующим субсчетам за каждый квартал каждого года проверяемого периода (к каждой декларации НДС);

• - выписка из книги покупок и книги продаж с итоговой строкой (т. е. копия последней страницы за каждый квартал проверяемого периода);

• - справка об остатках на расчетных счетах на 31 декабря каждого года проверяемого периода;

• - уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленных подразделений или недвижимости;

• - решения о выплате дивидендов (при наличии);

• - справка о фактически осуществляемых видах экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД 2 ОК 029;

• - инвентарная карточка учета объекта основных средств ОС—6;

• - инвентарная карточка группового учета основных средств ОС—9 (при наличии);

• - акт о выявленных дефектах оборудования ОС—11 (при наличии);

• - копии иных документов в соответствии с требованиями системы стандартов.

Оригиналы документов, представленные в блоке 8, должны быть оформлены на официальном бланке, подписаны руководителем либо уполномоченным лицом и скреплены печатью заявителя (при наличии).

Каждый лист копии документа, представленного в блоке 8, должен быть заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица и скреплен оттиском печати заявителя (при наличии).

А.2 При подписании оригиналов документов, заверении копий документов, представленных в А.1, уполномоченным лицом необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего полномочия данного лица, имеющего право действовать от имени заявителя, либо копию такого документа, заверенную подписью руководителя и скрепленную оттиском печати заявителя (при наличии).

А.З При отсутствии возможности предоставить какой-либо из перечисленных в А.1 документов (копии документа) необходимо оформить справку в свободной форме с указанием причин, по которым предоставление документа либо его копии не представляется возможным. Справка должна быть оформлена на официальном бланке, подписана руководителем либо уполномоченным лицом и скреплена печатью заявителя (при наличии).

А.4 При недостаточности представленных заявителем документов для расчета индекса деловой репутации орган по сертификации вправе запросить иные документы, необходимые для определения конкретных субфакторов. Такие документы в обязательном порядке включают в состав личного дела заявителя и отражают в отчете по сертификации.

А.5 Рассматриваемым периодом деятельности заявителя для экспертной комиссии является весь срок существования организации. Если заявитель присутствует на рынке выполнения работ по инженерным изысканиям более трех календарных лет, рассматриваемым периодом являются три календарных года, предшествующие моменту оценки.

А.6 Личное дело заявителя должно формироваться в виде подлинника на бумажном носителе и в виде аутентичной копии на электронном носителе.

Примечания

• 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

• 2 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

• 3 В данной форме приводят сведения о специалистах заявителя, которые непосредственно участвуют в выполнении работ по строительству.

• 4 Сведения, приведенные в форме, подтверждают копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя (при наличии), следующих документов: документа об избрании/назначении на должность единоличного исполнительного органа (руководителя); документ о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя); документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя (при необходимости); штатного расписания; приказа об утверждении штатного расписания; приказов/распоряжений о приеме/переводе работников на работу; трудовых договоров; трудовых книжек; документов об образовании и уровне квалификации работников.

• 5 Форма должна быть подписана руководителем заявителя или уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

• 6 Общий стаж работников (в годах) рассчитывают в соотношении суммы общего стажа каждого сотрудника (в соответствии с занимаемой им должностью) к общему количеству работников заявителя, учтенных в рамках проведения работ по оценке опыта и деловой репутации, — —X^х/- ^гД^{е х}/— сумма общего стажа работников, п — общее количество работников. ^/=1

  ГОСТ Р 66.1.02—2023

  
  

ФОРМА № 2

Наименование заявителя:

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

Сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям за год

Объем выполненных работ по инженерным изысканиям за год (тыс. руб. без НДС):.

Примечания

• 1 Форму следует оформить на официальном (фирменном) бланке заявителя.

• 2 Форму заполняют отдельно на каждый год деятельности заявителя.

• 3 Сведения в форме должны быть представлены в обратном хронологическом порядке и отсортированы по дате заключения договоров.

• 4 Поля формы необходимо заполнить в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

• 5 В данной форме приводят сведения об опыте выполнения работ по инженерным изысканиям.

• 6 Сведения, приведенные в форме, подтверждают копиями, заверенными подписью уполномоченного лица и оттиском печати заявителя, следующих документов: договоров (при необходимости — приложений к договорам), дополнительных соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения работ.

• 7 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена оттиском печати заявителя (при наличии).

  ГОСТ Р 66.1.02—2023

  
  

ФОРМА № 3

Наименование заявителя:

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

Сведения о программном обеспечении в области инженерных изысканий

ФОРМА № 4

Наименование заявителя:

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

Сведения о государственных и негосударственных экспертизах результатов инженерных изысканий

ФОРМА № 5

Наименование заявителя:

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

Сведения об участии в судебных разбирательствах

ФОРМА № 6

Наименование заявителя:

ИНН (или иной идентификационный номер) заявителя:

Сведения об упоминании в СМИ

Приложение Б (обязательное)

Методология оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания

Б.1 Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов и субфакторов указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Окончание таблицы Б. 1

Б.2 В настоящем разделе указана методика расчета отдельных субфакторов в составе факторной модели. В настоящем разделе применены сокращения, где МиБ — микробизнес, МаБ — малый бизнес, СБ — средний бизнес, КБ — крупный бизнес. Категории субъектов предпринимательской деятельности определяются в соответствии с [5]. Крупным бизнесом считаются предприятия, доход которых свыше 2 млрд руб.

Б.2.1 Субфактор х^ «Финансовая автономия» отражает долю активов заявителя, которые покрываются за счет собственного капитала. Значения х^ «Финансовая автономия» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.2. Значение финансовой автономии K_FA вычисляют по формуле

^KFA = — •

^А (Б.1)

где Е — собственный капитал;

А — суммарные активы.

Таблица Б.2

Б.2.2 Субфактор х₁₂ «Финансовая устойчивость» отражает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые заявитель может использовать в своей деятельности длительное время. Значения х₁₂ «Финансовая устойчивость» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.З. Значение финансовой устойчивости K_FS вычисляют по формуле

E+D

А

где Е — собственный капитал;

D — долгосрочные обязательства;

А — суммарные активы.

Таблица Б.З

Б.2.3 Субфактор х₁₃ «Рентабельность собственного капитала» позволяет оценить эффективность использования собственных средств заявителя, вложенных в ее деятельность. Значения х₁₃ «Рентабельность собственного капитала» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.4. Значение рентабельности собственного капитала K_RE вычисляют по формуле

K_RE ЮО %.

где G_pn — чистая прибыль;

Е — средний размер собственного капитала.

Таблица Б.4

ГОСТ Р 66.1.02—2023

Таблица Б.7

Б.2.7 Субфактор х₂₁ «Обеспеченность собственными оборотными средствами» отражает долю оборотных активов заявителя, финансируемых за счет собственных средств. Значения х₂₁ «Обеспеченность собственными оборотными средствами» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.8. Значение обеспеченности собственными оборотными средствами K_sos вычисляют по формуле

(Б.7)

где Е — собственный капитал;

DO — долгосрочные обязательства;

VOA — внеоборотные активы;

A_l — сумма оборотных активов.

Таблица Б.8

Б.2.8 Субфактор х₂₂ «Износ основных средств» отражает степень физического износа основных средств заявителя. Значения х₂₂ «Износ основных средств» определяют по таблице Б.9. Значение износа основных средств К_А вычисляют по формуле

₌ $а.

^А S

где S_a — сумма износа (амортизации);

S — балансовая стоимость основных средств.

Таблица Б.9

Б.2.9 Субфактор х₂₃ «Риск банкротства» отражает способность заявителя расплачиваться по краткосрочным обязательствам при условии благоприятной реализации запасов. Значения х₂₃ «Риск банкротства» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б. 10. Значение риска банкротства К_в вычисляют по формуле

I + A_l-P_s

^В А

где i — запасы и НДС;

A_l — наиболее ликвидные активы;

P_s — краткосрочные обязательства;

А — суммарные активы.

Таблица Б.10

Б.2.10 Субфактор х₂₄ «Коэффициент капитализации основных средств» отражает степень капитализации затрат заявителя на приобретение внеоборотных активов, а также на их модификацию (достройку, дооборудование, реконструкцию) и модернизацию. К данным активам относятся приобретение заявителем программ, оборудования, техники и прочих специализированных активов. Значения х₂₄ «Коэффициент капитализации основных средств» определяют в зависимости от категории заявителя по таблице Б.11. Значение коэффициента капитализации основных средств K_os вычисляют по формуле

K_os=| -100 %, (Б.10)

где S — балансовая стоимость основных средств;

А — суммарные активы.

Таблица Б.11

Ъ? Таблица Б.14

Б.2.14 Субфактор х₃₂ «Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП» отражает средний стаж работников в штате заявителя в должности главного инженера проекта (ГИП) и главного архитектора проекта (ГАП). Значения х₃₂ «Стаж работы работников в штате в должности ГИП, ГАП» определяют по таблице Б.15. Значение стажа работы работников в штате в должности ГИП, ГАП C_EG/_P вычисляют по формуле

1 ^L

^CEGIP ⁼Т~^УР1’ (Б.14)

^L3 /=1

где y_pj — стаж работы /-го ГИПа и/или ГАПа по оцениваемому виду деятельности в годах; Lg — количество ГИПов и ГАПов.

Таблица Б.15

Б.2.15 Субфактор х₃₃ «Образование работников» отражает уровень образования работников заявителя (руководящий состав и специалисты), непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности. Значения х₃₃ «Образование работников» определяют по таблице Б.16. Значение образования работников С_о вычисляют по формуле

(Б.15)

где L — количество работников;

L_o = 1 — если высшее профильное образование;

L_o = 0,5 — если среднее профессиональное профильное образование;

L_o = 0 — если непрофильное образование или образование отсутствует.

Таблица Б.16

Б.2.19 Субфактор х₃₇ «Награды и звания» отражает наличие у работников заявителя, непосредственно участвующих в выполнении работ по оцениваемому виду деятельности, ученых степеней, правительственных наград и званий за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, достижения в области науки и иные заслуги перед государством. Значение наград и званий х₃₇ вычисляют по формуле

где C_CN= 100 — наличие работников (более одного), имеющих ведомственные награды, звания и/или ученые степени по основному виду деятельности заявителя;

C_CN =50 — при наличии одного работника, имеющего ведомственные награды, звания и/или ученые степени;

С_СЛ/ = 0 — при отсутствии работников, имеющих ведомственные награды, звания и/или ученые степени.

Б.2.20 Субфактор х₃₈ «Нарушения при исполнении должностных обязанностей» отражает наличие (отсутствие) у заявителя штатных работников, специалистов 7-го уровня квалификации нарушений при исполнении должностных обязанностей. Значение нарушений при исполнении должностных обязанностей х₃₈ вычисляют по формуле

^х38 ⁼ ^CV’ (Б.20)

где C_cv= 100 — если у работников (7-й уровень квалификации) отсутствуют факты нарушений при исполнении должностных обязанностей;

C_cv,= 0 — при наличии нарушений.

Б.2.21 Субфактор х₄₁ «Добросовестность» отражает способность заявителя надлежащим образом исполнять свои обязательства по заключенным договорам подряда на выполнение инженерных изысканий (в соответствии с положениями самого договора и/или в соответствии с действующим законодательством). Значения х₄₁ «Добросовестность» определяют по таблице Б.19. Значение добросовестности K_D вычисляют по формуле

₌ D^

^D D

где D_x — количество договоров, выполненных с нарушением договорных обязательств перед заказчиками; D — общее количество выполненных договоров.

Таблица Б.19

Б.2.22 Субфактор х₄₂ «Добросовестность выполнения условий контрактов» определяет отношение суммы предъявленных заказчиком штрафов, пеней, неустоек за нарушения условий заключенных договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, где исполнителем (подрядчиком) является заявитель, к общей сумме выручки. Значения х₄₂ «Добросовестность выполнения условий контрактов» определяют по таблице Б.20. Значение добросовестности выполнения условий контрактов K_DK вычисляют по формуле

N

Y.DK, ^K°^K=J:Llr

где DKj —размер предъявленных заказчиком штрафов, пеней, неустоек за нарушения условий /-го договора;

N—количество договоров за рассматриваемый период;

R—выручка.

Таблица Б.20

Б.2.23 Субфактор х₄₃ «Период профессиональной деятельности» отражает количество лет работы заявителя на рынке по оцениваемому виду деятельности.

Примечание — Первым годом деятельности организации признается год заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. В случае присоединения юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица, в том числе количество лет работы заявителя на рынке по оцениваемому виду деятельности.

Значения х₄₃ «Период профессиональной деятельности» определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.21. Значение периода профессиональной деятельности х₄₃ вычисляют по формуле

*43 - F (Q),

где Q — количество лет работы заявителя на рынке с момента заключения первого договора на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности. Объектом оценки являются годы существования заявителя, на протяжении которых он в качестве подрядчика и т. п. заключал договоры (не менее одного) на выполнение работ по оцениваемому виду деятельности.

Б.2.24 Субфактор х₄₄ «Период деятельности» отражает количество лет работы заявителя с момента государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. Значения х₄₄ «Период деятельности» определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.22. Значение периода деятельности х₄₄ вычисляют по формуле

Б.2.25 Субфактор х₄₅ «Доля договоров подряда» определяет долю договоров подряда, где заявитель выступает подрядчиком, исполнителем в общем количестве заключенных договоров архитектурно-строительного проектирования. Значения х₄₅ «Доля договоров подряда» определяют по таблице Б.23. Значение доли договоров подряда K_DG вычисляют по формуле

DG

^DG~~

где DG — количество выполненных договоров подряда на архитектурно-строительное проектирование за последний год; D — общее количество выполненных договоров за последний год.

Таблица Б.23

Б.2.26 Субфактор х₄₆ «Экспертиза результатов инженерных изысканий» отражает наличие или отсутствие у органов экспертизы результатов инженерных изысканий замечаний к результатам инженерных изысканий, подготовленной заявителем. Значения х₄₆ «Экспертиза результатов инженерных изысканий» определяют по таблице Б.24. Значение экспертизы результатов инженерных изысканий К_ЕХР вычисляют по формуле

где Э_отр — количество отрицательных заключений по проектной документации; Э_общ — общее количество заключений по проектной документации.

Таблица Б.24

Б.2.27 Субфактор х₅₁ «Цитируемость» отражает количество сообщений (упоминаний) о заявителе в средствах массовой информации. Значения х₅₁ «Цитируемость» определяют по таблице Б.25. Значение цитируемости х₅₁ вычисляют по формуле

^Х51 “ НС_с),

где С_с — количество упоминаний о заявителе в средствах массовой информации. Сообщениями (упоминаниями) об организации в средствах массовой информации являются:

• - публикации, статьи или упоминания об организации в профессиональных отраслевых печатных изданиях, в зависимости от основного вида деятельности организации;

• - публикации, статьи или упоминания об организации в печатных изданиях, интернет-ресурсах, за исключением социальных сетей, с информацией об успешном выполнении поставки товаров, оказания услуг или выполнении работ заявителем по оцениваемому виду деятельности.

Упоминания об организации в рекламных целях не учитываются при расчете значения С_с.

Таблица Б.25

Б.2.28 Субфактор х₅₂ «Наличие сайта» отражает наличие у заявителя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Значение наличия интернета х₅₂ вычисляют по формуле

х₅₂ - С/, (Б.28)

где С/ = 100 — наличие сайта у заявителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

С/ = 0 — отсутствие сайта у заявителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На сайте должны быть размещены следующие сведения: данные о руководстве организации, наименование организации, реквизиты организации, контактные данные с указанием фактического адреса, телефона и электронной почты, информация о деятельности организации.

Б.2.29 Субфактор х₅₃ «Арбитражная практика» отражает количество нарушений договорных обязательств перед заказчиками и контрагентами, установленных решениями судов за последние три календарных года деятельности заявителя, предшествующих оценке. Значения х₅₃ «Арбитражная практика» определяют в зависимости от сегмента рынка заявителя по таблице Б.26. Значение арбитражной практики х₅₃ вычисляют по формуле

х₅₃ = F(U), (Б.29)

n> где U — количество удовлетворенных исков, в которых заявитель является ответчиком за последние три календарных года, предшествующих оценке.

Б.2.30 Субфактор х₅₄ «Отзывы» отражает количество зафиксированных положительных отзывов и/или благодарностей о работе заявителя от муниципальных и государственных органов власти. Значение отзывов х₅₄ вычисляют по формуле

(Б.ЗО)

где C_G = 100 — при наличии более трех отзывов или благодарностей;

C_G = 50 — при наличии от одного до трех отзывов или благодарностей;

C_G = 0 — при отсутствии отзывов и благодарностей.

Б.2.31 Субфактор х₅₅ «Выплаты из КФ ВВ СРО» отражает наличие фактов выплат в отношении заявителя из КФ ВВ СРО. Значение выплат из КФ ВВ СРО х₅₅ вычисляют по формуле

(Б.31)

где K_vv= 100 — при отсутствии выплат;

K_vv = 0 — ^ПР^{И наличии} выплат.

Б.2.32 Субфактор х₅₆ «Выплаты из КФ ОДО СРО» отражает наличие фактов выплат в отношении заявителя из КФ ОДО СРО. Значение выплат из КФ ОДО СРО х₅₆ вычисляют по формуле

^Х56 ⁼ Kqdo' (Б.32)

где K_0D0 =100 — при отсутствии выплат;

K_0D0 = 0 — при наличии выплат.

Б.2.33 Субфактор х₆₁ «Сертифицированная система менеджмента» отражает наличие действующих сертификатов систем менеджмента у заявителя, выданных органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации. Область аккредитации органа по сертификации должна включать сертификацию по требованию стандартов систем менеджмента. Значение сертифицированных систем менеджмента х₆₁ вычисляют по формуле

(Б.ЗЗ)

где С_м = 100 — при наличии сертификатов на систему менеджмента качества, экологического менеджмента и безопасности труда и охраны здоровья;

С_м = 75 — при наличии сертификата только на систему менеджмента качества и систему экологического менеджмента;

С_м = 50 — при наличии сертификата только на систему менеджмента качества;

С_м = 0 — при отсутствии сертификата на систему менеджмента качества.

Б.2.34 Субфактор х₆₂ «Документированное управление качеством» отражает подтверждение документированной информации наличием внедренной и поддерживающейся в актуальном состоянии системы менеджмента заявителя. Значение документированного управления качеством х₆₂ вычисляют по формуле

^Х62 ⁼ ^D’ (Б.34)

где C_D = 100 — при наличии внедренной и поддерживающейся в актуальном состоянии системы менеджмента качества;

C_D = 0 — при отсутствии системы менеджмента качества.

Б.2.35 Субфактор х₆₃ «Применение риск-ориентированного подхода» определяется как количественная оценка показателя вероятности несоблюдения заявителем обязательных требований в числовом выражении, определяющем его уровень. Оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований осуществляется в соответствии с положениями [4]. Значение применения риск-ориентированного подхода х₆₃ вычисляют по формуле

^Х63 ⁼ CcR’ (Б.35)

где C_CR =100 — если уровень «Низкий»;

C_CR =80 — если уровень «Умеренный»;

C_CR =60 — если уровень «Средний»;

С_с/? = 40 — если уровень «Значительный»;

C_CR =20 — если уровень «Высокий»;

C_CR = 0 — если уровень «Чрезвычайно высокий».

Б.2.36 Субфактор х₆₄ «Применение дисциплинарных мер воздействия» отражает наличие (отсутствие) фактов применения дисциплинарных мер в рамках саморегулируемой организации к заявителю. Значение применения дисциплинарных мер воздействия х₆₄ вычисляют по формуле

^х64 ⁼ ^CMDV’ (Б.36)

где C_CMDV= 0 — если имеется наличие фактов применения дисциплинарных мер;

C_Cmdv⁼ ЮО — ^{если такие} факты отсутствуют.

Б.2.37 Субфактор х₆₅ «Страхование риска ответственности» отражает информацию о наличии у заявителя договора страхования риска ответственности за нарушения условий договора. Значение страхования риска ответственности х₆₅ вычисляют по формуле

^х65 ~ ^CIR’ (Б-37)

где C_CIR =100 — если заявитель является стороной договора страхования риска ответственности за нарушения условий договора;

C_c/R =50 — если у заявителя имеются выплаты по такому договору страхования в случае нарушения условий договора;

C_c/R = 0 — если заявитель не является стороной такого договора страхования.

Библиография

• [1] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

• [2] Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

• [3] Профессиональный стандарт 1516 «Специалист по организации инженерных изысканий», утвержденный приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 г. № 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации инженерных изысканий»

• [4] Приказ Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»

• [5] Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

УДК 658.562:006.354

Ключевые слова: оценка опыта, деловая репутация, оценка деловой репутации, факторы, субфакторы, факторная модель, экспертная оценка, инженерные изыскания, результаты инженерных изысканий

Редактор Л.В. Каретникова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор Е.Д. Дульнева Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 24.08.2023. Подписано в печать 08.09.2023. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,72.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации» , 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.